Договор по ремонту меховых изделий: образец 2024 года
Бланк документа «Договор поставки меховых изделий» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор поставки меховых изделий
г. [указать место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование организации, осуществляющей оптовую торговлю меховыми изделиями с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И.
О. руководителя организации], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и [полное наименование предприятия, осуществляющего розничную торговлю с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф.
И. О.
руководителя предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать меховые изделия, именуемые в дальнейшем «Изделия» на условиях поставки франко-склад Заказчика.
1.2. Реализация сторонами положений договора осуществляется путем периодического представления Заказчиком в адрес Поставщика заявки. Принятой считается заявка, которая подписана уполномоченными представителями сторон.
1.3. Поставщик подтверждает Заказчику в письменной форме принятие Заявки в течение [значение] календарных дней с момента ее получения.
1.4. Поставка Изделий осуществляется партиями на основании заявок Заказчика и при наличии соответствующих Изделий на складе Поставщика.
1.5. Заявка Заказчика должна содержать наименование (ассортимент), количество Изделий, дату, к которой необходимо поставить Изделия, адрес, по которому они должны быть поставлены. Заявка может быть сделана письменно, в том числе по факсу или электронной почте. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом Заказчика.
2. Условия поставки Изделий
2.1. Доставка Изделий Заказчику осуществляется специальным транспортом Поставщика его силами и за его счет.
2.2. Датой поставки является дата штемпеля Заказчика на товарно-транспортной накладной.
2.3. Право собственности и риск случайной гибели или утраты или случайного повреждения Изделий переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи Изделий Поставщиком Заказчику по адресу доставки.
3. Сроки и порядок доставки
3.1. Изделия поставляются в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки Изделий по согласованию с Заказчиком.
3.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем доставки Изделий Заказчику по указанному им в Заявке адресу.
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку Изделий, обязан восполнить недопоставленное количество в течение [значение] дней с момента получения претензии Заказчика.
3.5. Изделия передаются по накладной, в которой указывается наименование Изделий, ассортимент, количество мест и товарных единиц, а также стоимость Изделий.
3.6. В случае отказа от приемки Изделий Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
3.7. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Изделий в соответствии с п. 3.6 настоящего договора, факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Заказчик оплачивает поставленные Поставщиком Изделия по ценам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору.
4.2. Расчеты за поставленные Изделия производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по банковским реквизитам, указанным в пункте 13.1 настоящего договора, не позднее трех банковских дней с момента получения им Изделий.
5. Порядок приемки Изделий
5.1. Изделия принимаются Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 с изменениями и дополнениями, и «Инструкцией о порядке приемки товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 с дополнениями и изменениями.
5.2. Качество Изделий должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов [вписать нужное].
5.3. Приемка поставляемых Изделий осуществляется на складе Заказчика в присутствии представителей обеих заинтересованных Сторон. При приемке соблюдаются следующие требования:
[указать конкретные требования для приемки меховых изделий].
5.4. Все претензии по качеству рассматриваются и принимаются Поставщиком от Заказчика не позднее [значение] месяцев со дня подписания приемо-сдаточного акта представителями обеих Сторон.
6. Имущественная ответственность Сторон
6.1. За необоснованный отказ от приемки Изделий, доставленных по заявке Заказчика, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости непринятых Изделий.
6.2. За нарушение сроков оплаты полученных Изделий Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от суммы не оплаченных в срок Изделий за каждый день просрочки платежа, однако размер пени не может превышать [значение] % ([вписать нужное]) от суммы не оплаченных в срок Изделий.
6.3. Поставщик вправе приостановить прием заявок от Заказчика, если Заказчик не оплачивает полученные Изделия в течение [значение] месяцев, а также приостановить исполнение своих обязательств по ранее полученным заявкам до полного погашения Заказчиком своей задолженности.
6.4. При нарушении сроков поставки по вине Поставщика последний должен уплатить Заказчику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости не поставленных в срок Изделий за каждый день просрочки, но не более [значение] % ([вписать нужное]).
6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Изделий, если просрочка в поставке по вине Поставщика составила [значение] календарных дней.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения своих обязательств.
При прекращении действий указанных обстоятельств Сторона должна известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год]. Договор продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не сделает письменное заявление о прекращении действия договора за [значение] календарных дней до истечения срока его действия.
8.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон в письменной форме и подписан уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть прекращен по обоюдному согласию Сторон, а также в случае, если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют более [значение] календарных дней.
8.4. По окончании срока действия настоящего договора Стороны обязуются в [значение]-тидневный срок произвести полный взаимный расчет.
9. Применимое право и разрешение споров
9.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. Если в процессе переговоров Стороны не достигнут решения своих споров и/или разногласий, то споры и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будет действовать законодательство Российской Федерации.
10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
Режим конфиденциальности распространяется на текст договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или при ее предоставлении другой Стороне.
10.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации общедоступными.
10.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне понесенные ею прямые убытки в связи с этим нарушением.
10.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11.1. Любые уведомления по настоящему договору должны быть направлены в письменной форме способом, позволяющим фиксировать их отправление.
Рекламации, предложения о внесении изменений в договор и письма, касающиеся исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, должны направляться заказной почтой. Допускается направление указанных документов по факсу.
11.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы (кроме финансовых и рекламационных актов), которыми Стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
— полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны настоящего соглашения, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;
— переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.
Финансовые документы и рекламационные акты имеют юридическую силу только в виде оригиналов.
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
к содержанию ↑Договор подряда на пошив мехового изделия (подрядчик — индивидуальный предприниматель)
ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на пошив мехового изделия (подрядчик — индивидуальный предприниматель)
«___»__________ ____ г.
Индивидуальный предприниматель ________________, паспорт: серия ______ N ________, выданный ________________, свидетельство о государственной регистрации N ___________ от «___»_________ ____ г., наименование зарегистрировавшего его органа _____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________, паспорт: серия _______ N _________, выданный _____________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика пошив мехового изделия, сдать готовое меховое изделие Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком из собственных материалов (мех, подкладочная ткань, фурнитура), собственными силами и средствами.
1.3. Задание Заказчика содержится в Приложении N __ к настоящему Договору и включает в себя эскиз мехового изделия, разработанного _______________ (Заказчиком/Подрядчиком), а также требования Заказчика к используемому материалу (меху), подкладочной ткани, фурнитуре.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
— начало работ должно быть не позднее «___»__________ ____ г.,
— окончание работ — не позднее «___»__________ ____ г.
1.5. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору состоит из:
— стоимости материала Подрядчика (мех, подкладочная ткань, фурнитура) в размере _____ (_________) руб., включая ____% НДС _____ (_________) руб.;
— стоимости изготовления мехового изделия в размере _____ (_________) руб., включая ____% НДС _____ (_________) руб.
2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п. 2.1, и аванс в размере ____% от стоимости изготовления изделия в течение ____ дней после получения оригинала счета Подрядчика. Окончательный расчет производится в течение ______ после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N ____).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику.
3.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами без привлечения сторонних организаций.
3.1.3. Выполнить все работы, указанные в задании Заказчика, с использованием своих материалов и оборудования. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.1.4. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику для ознакомления:
— Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 1025);
— адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется;
— образцы договоров (квитанций) о выполнении работ;
— образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.;
— перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
3.1.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работы и сдать ее Заказчику по Акту выполненных работ (Приложение N __).
3.1.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, в связи с чем цена работы повысится на ______% от цены, указанной в п.
2.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок ______________. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от настоящего Договора.
В этом случае Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты фактически выполненной части работы.
3.1.8. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего Договора цены работы, обязан выполнить Договор по цене, определенной в настоящем Договоре подряда.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Увеличить стоимость выполнения работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
3.2.2. Сдать выполненную работу досрочно.
3.2.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.
3.2.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
3.2.5. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Договором.
3.2.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
3.2.7. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в п. 1.4 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
3.2.8. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
3.2.9. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.2.10. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Не позднее _____________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить Подрядчику задание Заказчика (Приложение N ___).
3.3.2. При отсутствии замечаний утвердить представленный Подрядчиком акт выполненных работ (Приложение N ___).
3.3.3. При наличии замечаний по выполненным работам в ____________ срок представить письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, согласовать с Подрядчиком перечень необходимых доработок и срок их выполнения.
3.3.4. Оплатить Подрядчику выполненную работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Устранить выявленный брак в работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
3.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
3.4.5. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.
3.4.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ или если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе:
— назначить Подрядчику новый срок;
— поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных документально подтвержденных расходов;
— потребовать уменьшения цены за выполнение работы;
— расторгнуть настоящий Договор.
Размер неустойки (пеней) рассчитывается исходя из цены выполнения работы.
4. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ
4.1. Заказчик обязан не позднее ____________ с момента получения от Подрядчика уведомления о выполнении работы осмотреть и принять меховое изделие по акту выполненных работ (Приложение N __), а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику и согласовать сроки для их устранения.
4.2. В случае обнаружения недостатков мехового изделия Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;
— соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
— безвозмездного изготовления другого мехового изделия из материала такого же качества. При этом Заказчик обязан возвратить ранее переданное ему Подрядчиком меховое изделие;
— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьим лицом.
Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованные Сторонами сроки недостатки выполненной работы Подрядчиком не устранены. Заказчик также вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий Договора.
Под существенными недостатками выполненной работы Стороны договорились понимать следующее: ______________________.
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы существенные отступления от настоящего Договора и/или недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в срок _________ с момента их обнаружения.
4.4. В случае неявки Заказчика за получением мехового изделия Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей внести в депозит в порядке, предусмотренном ст.
327 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненной и принятой работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.4. Выплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Гарантийный срок на меховое изделие устанавливается Подрядчиком в ________________.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.5.1. Задание Заказчика (эскиз мехового изделия) (Приложение N ___).
7.5.2. Акт выполненных работ по пошиву мехового изделия (Приложение N ___).
к содержанию ↑Договор подряда по монтажу изделий
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 22,0 кб
В качестве предмета изделий рассмотрим пластиковые окна. В последнее время установка пластиковых окон пользуется достаточно большой популярностью.
Изделия и, в частности, окна из этого материала, обладают широким спектром преимуществ. Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения.
Таким образом, вы практически можете быть уверены в том, что вся работа будет выполнена качественно и в указанный срок.
Обязательные пункты договора:
- предмет – производство и установка пластиковых окон;
- стороны. Одна сторона – это заказчик, а вторая, соответственно, исполнитель;
- права заказчика и исполнителя;
- обязанности заказчика и второй стороны договора.
Кроме того, следует упомянуть о таких пунктах, как форс-мажорные обстоятельства. Отдельным пунктом прописывается алгоритм действий, в случае их наступления.
Ответственность сторон
Каждая из сторон несет материальную ответственность за нарушение условий договора. К примеру, это может быть уплата штрафа, который составит какой-то процент от суммы договора. Или же это могут быть недостатки в деятельности одной из сторон. За них также предусмотрена ответственность.
Конечные положения
Внизу соглашения указываются банковские реквизиты, адреса физических или юридических лиц. Далее подрядчик и заказчик должны поставить свои подписи.
Договор поставки меховых изделий
____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить меховые изделия, попредметно указанные в Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору (далее — «меха»).
В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мехов.
1.2. Количество поставляемых мехов составляет _____ изделий.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена каждой единицы мехов указывается в Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Общая стоимость мехов, поставляемых по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.
2.3. Цена мехов включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Цена мехов является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.5. Оплата стоимости мехов производится в следующем порядке: _________________________, следующим способом: _________________________.
2.6. Днем оплаты является _____________________________________.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Меха по настоящему Договору должны быть поставлены в течение _______________ после подписания настоящего Договора.
3.2. Датой поставки считается дата доставки мехов на склад Покупателя (или: Поставщика).
3.3. Покупатель должен принять меха и проверить их по количеству в день поставки, а по качеству — не позднее _______________ с даты поставки.
3.4. При обнаружении недопоставки мехов Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика следующим способом: _________________________. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мехов в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.
3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мехов или несоответствия мехов условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мехов.
Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в _________________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
3.6. В случае поставки мехов ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
— соразмерного уменьшения цены мехов;
— безвозмездного устранения недостатков мехов в течение _______________ с даты _________________________;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков мехов.
В случае существенного нарушения требований к качеству мехов Покупатель вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за меха денежной суммы;
— потребовать замены изделия из мехов ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.
3.7. В случае поставки некомплектных мехов Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— доукомплектования мехов в течение _______________ с даты _________________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мехов, Покупатель вправе по своему выбору:
— потребовать замены некомплектных мехов на комплектные;
— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мехов, не соответствующих условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.
3.9. Право собственности на меха переходит к Покупателю с даты поставки мехов в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
Риск случайной гибели или повреждения мехов несет собственник мехов.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕХОВ
4.1. Качество поставляемых по настоящему Договору мехов должно соответствовать требованиям Приложений 4, 4а к Постановлению Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.02.2001 N 13 «Об утверждении Правил сертификации продукции текстильной и легкой промышленности», _________________________.
4.2. Гарантийный срок на поставляемые меха составляет _____ с даты поставки.
4.3. Комплектность мехов указывается в Спецификации к настоящему Договору.
5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мехов, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мехов, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мехов за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мехов, установленного п.
3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мехов, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мехов, в которых обнаружены недостатки, либо от цены мехов, требующих доукомплектования, соответственно.
6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мехов, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мехов, подлежащей замене.
6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мехов, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
к содержанию ↑Как составляются контракты по 44-ФЗ
Госконтракты по 44-ФЗ — это соглашения, которые подписывают заказчики с победителями торгов на основе проектов из тендерной документации.
Статья актуализирована экспертом Эллой Залужной
| Скачать образец типового контракта на оказание услуг по 44-ФЗ 2024 год из КонсультантПлюс |
| Скачать образец муниципального контракта по 44-ФЗ на оказание услуг 2024 года из КонсультантПлюс |
| Скачать образец договора закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ в 2024 году из КонсультантПлюс |
| Скачать образец договора с ед. источником на услуги по аренде помещения из КонсультантПлюс |
Инструкция, как создать контракт по образцу в госзакупке для заказчика:
- проверить наличие типового шаблона;
- прописать существенные условия;
- указать доп. условия.
Составить соглашение поможет конструктор договоров от КонсультантПлюс. Попробуйте бесплатно 2 дня.
С чего начать
Проверьте библиотеку типовых контрактов в ЕИС. Федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и публикуют в системе готовый образец проекта контракта на поставку и оказание услуг по 44-ФЗ.
Например, 29.03.2021 Минздрав разместил в ЕИС новую форму договора на поставку лекарств, которая утверждена приказом Минздрава № 15н от 18.01.2021. Форму обязательно используют в работе с 29.04.2021.
Заказчиком проект государственного или муниципального контракта разрабатывается на основе утвержденного шаблона.
Как использовать готовый образец проекта контракта на поставку товара по 44-ФЗ 2024 года, рассказали в статье «Типовые контракты по 44-ФЗ: где найти и как использовать».
к содержанию ↑Как прописать существенные условия в проекте всех госконтрактов
Включайте в каждый образец договора по 44-ФЗ такие условия:
| Условия госконтракта | Норма закона |
|---|---|
| Предмет соглашения | П. 1 ст.
432 ГК |
| Существенные или необходимые положения для этого вида договора в силу закона или другого нормативного правового акта. Например, специальные нормы об ответственности, о цене договора, о сроках и порядке оплаты и приемки и т.
д. |
|
| Остальные положения, по которым достигают соглашения. Например, возможность увеличения объема закупаемых товаров. | Ч.
18 ст. 34 закона о контрактной системе |
Примерный образец ответственности сторон по 44-ФЗ в контракте из тендерной документации:
Как прописать существенные условия в проекте в зависимости от предмета
В зависимости от предмета госконтракта различаются и существенные положения, которые включаются в образец контракта по 44-ФЗ в 2024 году. Собрали их в таблице:
Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам
Как прописать существенные условия в проекте в зависимости от положений закупки
Поставщик предоставляет сведения о субподрядчиках, с которыми заключены договоры на общую сумму, которая превышает 10% цены госконтракта.
Пропишите требования к форме, порядку и срокам передачи подрядчиком этой информации и ответственность за несоблюдение этого условия. Установите пеню по ставке 1/300 ключевой ставки Банка России от цены договора субподряда за каждый день просрочки.
к содержанию ↑Как прописать дополнительные условия в проекте
Включайте в государственный контракт на оказание услуг и поставку товаров по 44-ФЗ дополнительные условия, чтобы уйти от неопределенности при выполнении обязательств.
Но если дополнительных условий нет в образце контракта по 44-ФЗ в 2024 году, то ничего страшного. Законодательство о контрактной системе вы этим не нарушите.
Основания для такого отказа предусмотрены Гражданским кодексом. Например, основание для одностороннего отказа — нарушение поставщиком требований к качеству товара, если госзаказчик обнаружит неустранимые недостатки или недостатки, которые не устраняют без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются не в первый раз, или проявляются вновь после их устранения.
Для этого такое же требование установите и в извещении о проведении закупки (ч. 5 ст. 30 закона о контрактной системе) и предусмотрите в госконтракте все типовые условия, которые утверждены правительством.
Начало действия договора — момент его подписания.
Срок окончания устанавливайте или конкретной датой или указанием на событие. Если не установить срок, то договор, по общему правилу, действует до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.
Правительство вправе утвердить дополнительные условия в отношении конкретной закупки по ч. 17 ст. 34 закона о контрактной системе.
Следующая
